Nasledujúce údaje sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo pre stavbu :
“I/64 a III/06406 Krušovce, MOK”

Obstarávateľ/ Objednávateľ
Názov : 	     SR – Slovenská správa ciest
Sídlo :                                      Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Štatutárny orgán : 	     Ing. Roman Žembera
		   	generálny riaditeľ SSC Bratislava

Osoba oprávnená                                  .                                                                                                                             uzavrieť zmluvu :                    Ing.  Viliam Žák, 
		  	riaditeľ SSC IVSC Bratislava

Sídlo :	     Miletičova 19, 820 05 Bratislava 25

Právna forma :	     Rozpočtová  organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt 
                                                 a  telekomunikácií  SR  zriaďovacou  listinou  č.  316/M - 2005 
                                                 zo dňa 14.2.2005, zmenenú rozhodnutím MDPT SR č.100 z 11.05.2006 
                                                 a č. 86 zo dňa 22.05.2008

IČO :             	                      00 33 28
DIČ	:	                              2021067785
Bankové spojenie:	    Štátna pokladnica
Číslo účtu	:	                      VÚ ŠR SSC 7000135433/8180

Stavebný dozor                                                                                                                  
Názov :	    SSC – Investičná výstavba a správa ciest  Bratislava

Miesto konania súdu v prípade odstúpenia sporu súdu je Bratislava.
Súdny spor bude riešený v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.
Právny poriadok vzťahujúci sa na ZoD je právny poriadok Slovenskej republiky.
Jazyk dokumentov tvoriacich zmluvu o dielo je slovenský jazyk.

Predpokladané začatie prác	10/2009
Plánovaná lehota výstavby	8 mesiacov
Plánovaný termín ukončenia stavby 	do 8 mesiacov od odovzdania staveniska

V prípade nepredvídaného nedostatku finančných prostriedkov na výstavbu si objednávateľ vyhradzuje právo upraviť termín ukončenia stavby bez nároku zhotoviteľa uplatniť si náklady z titulu predĺženia       ( s výnimkou  čl. 12 Zariadenie staveniska zo zvláštnych zmluvných podmienok).

Podpis 	
Predpokladané odovzdanie staveniska :	10/2009
Stavenisko sa nachádza v Nitrianskom kraji, okrese Nitra
Katastrálne územie: Vráble 

Záručná doba činí (min. 5 rokov)	60 mesiacov
(pre všetky druhy prác napr. technologická časť, atď)

Doba na odstránenie vád	 30 dní

Najnižšia poistná čiastka za zničenie majetku, zranenie a usmrtenie ........................          132 775,68 .- €
Harmonogramy prác predpokladá zhotoviteľ v týchto lehotách :
•	podľa určenia stavebným dozorom pri harmonogramoch jednotlivých objektov,
•	10 dní pred začiatkom príslušného štvrťroku pri štvrťročných harmonogramoch stavby,
•	do 7 dní po oznámení prijatia návrhu pri celkovom harmonograme stavby
Zníženie mesačnej faktúry za oneskorené predloženie harmonogramu prác alebo jeho úpravy
	16,60-€/deň

Zníženie mesačnej faktúry za oneskorené poskytnutie vybavenia pre zabezpečenie činnosti stavebného dozora	16,60 €/deň

Mena pre účely zmluvy o dielo	 Euro (€)

Penále za omeškanú platbu  obstarávateľa mesačných faktúr
a konečnej faktúry z finančnej hodnoty platby .................... 0,025 %  za každý deň omeškania  

Podiel zadržaných platieb ......................................................................................   5 % zo zmluvnej ceny

Výška zmluvnej pokuty za omeškanie celého diela	  829,85,-€/deň

Výška limitu zmluvnej pokuty za omeškanie	 165 969,59,-€

Výška zábezpeky na splnenie zmluvných záväzkov 	0 % zo zmluvnej ceny

Zálohová platba ................................................................................preddavok sa neposkytne

                                                                  Podpis 	..............................................................

Súhlasíme so všetkými podrobnosťami a jednotlivými článkami uvedenými v týchto zmluvných údajoch.

Uchádzač
Názov :	          CESTY NITRA, a.s.
Sídlo :                                           Murgašova 6,  949 78  Nitra
Štatutárny orgán :                          Predstavenstvo    
Osoba oprávnená                                   .                                                                                                                             uzavrieť zmluvu    : 	            Ing. Ján Hyža, generálny riaditeľ, člen predstavenstva a.s.,  
                                                     Splnomocnený zástupca CESTY NITRA, a.s.
Sídlo	:                                         Murgašova 6, 949 78  Nitra
IČO :                                            34 128 344	  
DIČ :                                            2020410788
Právna forma :                             akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného       súdu Nitra, oddiel: Sa, vložka číslo: 140 / N
Bankové spojenie  :                     CALYON S.A., pobočka zahraničnej banky, Bratislava    
Číslo účtu  :                                 102052207/8020  

V Nitre, dňa  16.09.2009

 Podpis